精选合作协议书范文合集6篇
在不断进步的社会中，协议起到的作用越来越大，签订协议可以使双方受到法律的保护。我敢肯定，大部分人都对拟定协议很是头疼的，下面是小编为大家收集的合作协议书6篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
合作协议书 篇1甲方：重庆市创达装饰工程有限公司
乙方：
根据《中华人民共和国经济合同法》及其它相关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，本着互利互惠、共同发展的原则，经过友好协商，就合作天江郦城样板房装饰工程的项目进行的相关事宜，达成如下协议：
第一条 工程概况
1.1 工程地点: 天江郦城A栋804室、C栋802室、C栋604室 。
1.2 工程内容以甲方批准。
1.3 工程承包方式：
（1） 包工、包全部材料及窗帘；
（2） 开发商提供家具、电器、装饰品、装饰画及植物。
1.4 工程期限 天。
开工日期年月日。
竣工日期年月日。
1.5 合同价款：本合同工程造价为（人民币） 元，金额大写： 。
第二条 合作方式
3.1 甲乙双方各承担开发项目25%的费用 元。（因有四家合作，所以每家按25%承担）
3.2 甲方负责设计、施工，与开发商的合同签定。
3.3 乙方可以为样板房提供主材，主材可以作为出资费用（须成本价），计入成本核算，如不够，另行补费。
3.4 恒森.阳光国际六部电梯门、圆形门卫室的广告位、圆形门卫室二楼甲乙双方无条件使用到20xx年11月30日。
第三条 利润分配
4.1 利润定义：卖掉样板房后所产生的利润。
4.2 分配方式：甲乙双方按利润各按25%分成。（因有四家合作，所以每家按25%分成）
第四条 免责
如因第三方原因或不可抗拒因素，导致项目终止，甲乙双方不负法律责任，经济责任各承担25%。
第五条 违约责任
5.1 本合同生效后甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，任一方不得擅自变更或
解除合同，否则违约方将承担因此给对方造成的实际经济损失。
5.2 因一方原因，造成合同无法继续履行时，应及时通知对方，协商合同终止，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
5.3 因合同双方当事人中的任一方在该工程进行中违反国家法律、法规，受到罚款或给对方造成损失均由责任方承担责任。
第六条 工程价款支付方式
6.1 工程验收合格后，开发商在天江郦城交房后三个月内结清工程全部款项。
6.2 本样板房成本价：
(1) A栋804室以万元作为本工程的成本价；
(2) C栋802室以万元作为本工程的成本价；
(3) C栋604室以万元作为本工程的成本价；
6.3 在此期间，
(1) 若开发商将样板房售出，开发商按工程合同价支付款项；
(2) 若售出价格高于合同价格，开发商按实际售出价格支付款项；
(3) 若开发商未售出或售出价格低于9.2约定成本价，则开发商按9.2约定成本价支付款项。
(4) 甲乙双方在样板房未售出期间，享有向开发商优先购买权，享受开发商优惠价格，优惠价格为元，购买样板房方须付清合作方所承担的装修费用。
第七条 透明化
具体合作项目进行期间，所有的交流、对话、协议、成交等均需甲乙双方进行或在对方知晓的前提下进行。
第八条 其它
未尽事宜将由本协议甲乙双方通过协商解决。
第九条 附则
9.1 本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。
9.2 甲、乙双方直接签定合同的，本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份，合同履行完成后自动终止。
9.3 本合同双方共同遵守，未尽事宜经双方协商解决，协商不成，双方均可向所在地人民法院提出诉讼。
单位名称：重庆市创达装饰工程有限公司单位名称：
（公章）（公章） 法人代表：刘 洋法人代表：
年 月 日年 月 日
合作协议书 篇2甲方：住址：法人代表：身份证号：乙方：住址：法人代表：身份证号：风险提示：
合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 为了进一步加强管理，真正服务于客户，经甲乙双方充分协商，甲、乙双方就_________便利店合作事达成以下协议：
一、合作时间：________年____月____日至________年____月____日。
二、经营范围
1、饮料类：所有瓶装水、瓶装饮料、散装饮料（不含散装水、鲜榨果汁、冰粥）、热饮。
2、冰糕、雪糕。
3、香烟。
三、合作方式风险提示：
应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。 采取承包方式，承包费用（大写）__________元年，承包费采取________年一交，每年____月____日以前交纳下________年承包金。另根据所占商铺数量收取商铺保证金，交纳标准为：每间房子保证金__________元。协议期内保证金不退。本保证金可在合约满时在乙方没有违反合约规定的情况下予以返还，如有违反合约规定的，甲方有权根据情况对乙方进行经济处罚，罚金直接从保证金中扣除，乙方在接受处罚后____日内补齐保证金。
四、甲方保证内其他商户不得经营以上乙方经营范围内的商品品种，如发现其他商户私自经营时，甲方必须制止。如乙方发现时可向甲方举报，已经查实，对违反方处以罚款，并对乙方给与适当奖励。乙方在内经营原则上每条街设销售点一处，根据需要应设__________处，采取室内经营或小推车室外经营（乙方必须在甲方规定的时间、区域内经营）。
五、乙方经营所需证照由乙方自行办理。承包期满，底货和乙方购置的设备设施、归乙方所有。
六、乙方在经营过程中，必须遵守国家的法律法规。特别要严守《食品卫生法》，不得出售腐烂、变质、过期的商品，以及三无产品；严格遵守《治安管理处罚法》和上级有关部门的规定。从业人员必须持健康证上岗，必须确保所售商品的质量符合要求。若因违法违规经营所带 ……此处隐藏1627个字……>
3、甲方承诺不经乙方书面同意，不转移股票账户内的资产；
4、甲方不得利用账户内资金进行诸如操纵股价等违法行为，因此造成的所有责任全部由甲方自行承担。
（二）乙方的权利与义务
1、合作期内，乙方拥有该股票账户出资资产的所有权；
2、乙方有权对账户内资金的变化及使用情况进行察看；
3、在亏损情况下，乙方有权督促甲方按约定补齐亏损金额；
4、在甲方违约的情况下，乙方有权对该账户进行密码修改、卖出股票并收回出资资金；
5、在甲方未违约的情况，乙方不得转移股票账户内的资产或对该资产设定质押；
6、在甲方未违约的情况下，乙方不得委托其他第三人对股票账户内的资产进行证券交易或进行其他实际处理；
7、乙方必须保证其资金来源合法，并承担因资金来源问题所带来的损失。
八、协议解除协议有效期内，存在下列情况之一的，视为提前终止本协议：
1、乙方股票账户因为第三方原因无法进行实际操作，包括但不限于司法查封、行政冻结、强制平仓等情况；
2、双方同意，由于不可抗力之原因或因为国家及地方法律、法规、政策、司法解释等规范性文件的出台或变更导致本协议实际无法履行的，本协议自动提前终止； 提前终止协议的，双按照本协议约定的结算规定进行结算，双方互相不承担违约责任。第九条 其他按约定
（一）本协议一式两份，双方各执一份，法律效力相同。若发生争议时，双方应严格按照本协议约定执行，并本着友好协商的精神进行协调，在不能协调解决的情况下，双方可通过合同签署地的人民法院仲裁并执行。
（二）双方对本协议约定的事项作出变更，或经双方协商一致变更出资金额的，双方应另行签订书面的补充协议，补充协议同样有效果。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
合作协议书 篇5甲方：
乙方：
为推进农业产业化经营，提高农业综合效益，促进农民增收，根据《国家农业综合开发资金和项目管理办法》、《中华人民共和国合同法》等相关规定，现甲、乙双方本着平等互利、诚实合作的原则，就合作开发建设“****”事宜，达成协议如下：
第一条 项目概况
1、项目名称：、
2、项目地点：、
3、“市场”建设包括行政办公区、农贸市场和商住楼等综合配套设施。规划面积： 亩，规划总建设面积约 万平方米（最终以规划许可证为准）。
第二条 合作方式
1、甲乙双方以“市场”项目申请规划、土地、报建、施工、验收等批建手续。
2、“市场”范围内的房地产及相关权益属甲乙双方共同拥有；“市场”内房地产以“市场物业管理公司”名义进行出租和出售，所有收入属于甲乙双方共有，并按比例分配“市场”利润。
第三条 机构建立和管理
1、组建北海市共和农贸市场物业管理公司（下称“管理公司”）。其机构设置由乙方负责，甲方参与管理。
2、“管理公司”其职能：
（1）负责“市场”项目建设和项目完成后的经营、管理工作。
（2）在项目开发过程中，负责项目的规划、土地、报建、施工、验收等批建手续的办理。
3、“管理公司”有独立的经营、管理“市场”的权利，项目完成后，负责对“市场”房产进行出租和销售。
第四条 项目出资、利润分配及风险承担
1、甲方以****入股，按****万元/亩计，共作价****万元。
2、乙方负责开发建设并支付全部资金及税费。预算资金约 ****万元。
3、甲、乙双方均为“市场”的股东，股权分配为：甲方**％、乙方**％。双方收益从“市场”房产出租、出售中获得。
4、甲乙双方合作经营期暂定20年，到期后视实际情况决定是否继续合作，如终止合作，须清算资产，并按*％： **％比例分配资产或承担债务。
第五条 双方的权利与义务
1、甲方承诺在本协议生效前，“市场”项目所属土地无债权、债务关系。
2、甲方应统一相关群众思想和意见，本协议事宜须征得与该土地有关的村民的签字认可，确保在项目建设过程中没有不正当的干预、干扰。
3、甲方协助乙方办理规划、土地、报建、施工、验收等批建手续。
4、甲方以15％的股权获得“市场”房产出租、出售所得利润。
5、乙方负责办理规划、土地、报建、施工、验收等批建手续。
6、乙方负责“市场”设计、施工等全部建设工程，并承担全部的建设资金。
7、乙方以*％的股权获得“市场”房产出租、出售所得利润。
8、本协议签字后，乙方须在2个工作日内向甲方支付20万元项目建设保证金；为保证项目建设进度，乙方在项目动工前必须保证1000万元投资款到位。
第六条 违约责任
1、如果因为一方违约或过错行为使项目或对方产生损失的，应由违约或过错方承担赔偿责任。
2、在项目运作过程中，因甲方资金不到位而导致项目无法继续运作时，乙方有权退出该项目的合作，并保留向甲方要求相关赔偿的权利，同时本协议自行终止。
3、在项目运作过程中，因乙方所提供土地有权属纠纷，甲方有权退出该项目的合作，并保留向乙方要求相关赔偿的权利，同时本协议自行终止。
4、因不可抗力的意外事件发生或项目被政府机关要求停工，致使项目不能进展并完工的，其损失由甲乙双方按股权比例负担。
第七条 其它
1、本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2、本协议的附件是本协议不可分割的一部分，具有同样的法律效力。
3、本协议的修改、补充须经甲乙双方签订变更，并须保证双方同意，作为协议的补充部分。协商不成，任何一方可依法起诉。
4、本协议一式四份，双方各执二份，具有同等法律效力。
甲 方： 乙 方：
代表人： 代表人：
年 月 日年 月 日
合作协议书 篇6甲方：
乙方：
甲乙双方本着诚信、平等、互利原则，各方发挥各方资源优势达成以下合作共识：
一、合作项目 1、xxx合作 2、xxx合作
二、双方责权利
1、双方整合自身资源进行合作；
2、双方在项目上达成合作意向的，另具体拟定项目合作协议
三、合作模式：再商议
四、合作期限：五年至长期
五、合作协议及其他
1、本协议是合作的总合作合同，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力，具体合作项目的合作模式及项目内容为本合同的附件，并具有同等法律效力。
2、本协议未尽事宜，双方应本着友好合作的原则协商解决。
甲方：
甲方代表：
日期：二О一三年九月 日
乙方：
乙方代表：
日期：二О一三年九月 日
